Заявление о расторжении договора строительного подряда и возмещении убытков вследствие нарушения сроков начала работ по договору строительного подряда

Добавлен на сайт: 
16.12.2015

                                     В Арбитражный суд ____________________

 

                                     Истец: _______________________________

                                               (наименование или Ф.И.О.

                                                   предпринимателя)

                                     адрес: _______________________________

                                     _____________________________________,

                                       (для предпринимателя: дата и место

                                         рождения, место работы или дата

                                       и место государственной регистрации

                                            в качестве предпринимателя)

                                     телефон: _________, факс: ___________,

                                     адрес электронной почты: _____________

 

                                     Представитель истца: _________________

                                                    (данные с учетом ст. 59

                                               Арбитражного процессуального

                                              кодекса Российской Федерации)

                                     адрес: ______________________________,

                                     телефон: _________, факс: ___________,

                                     адрес электронной почты: _____________

 

                                     Ответчик: ____________________________

                                                 (наименование или Ф.И.О.

                                                     предпринимателя)

                                     адрес: ______________________________,

                                     телефон: _________, факс: ___________,

                                     адрес электронной почты: _____________

 

                                     Цена иска: ________________ рублей

                                     Госпошлина: _______________ рублей

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о расторжении договора строительного подряда и возмещении

убытков вследствие нарушения сроков начала работ

по договору строительного подряда

 

    "___"_________ ____ г. между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик)

был  заключен договор строительного подряда N _______________ на выполнение

строительных работ по ____________________________________________________,

                                   (наименование объекта)

находящемуся по адресу: __________________________________________ (далее -

"Объект").

    Начальный срок выполнения работ был установлен "___"_________ ____ г.

    Конечный срок выполнения работ был установлен "___"_________ ____ г.

    Указанные сроки выполнения работы не изменялись.

    Истец создал ответчику необходимые условия для начала выполнения работ,

а именно: _________________________.

    Ответчик нарушил начальный срок выполнения строительных работ на ______

(_________) дней, что подтверждается _____________________________________.

                                       (обстоятельства, доказательства)

Из-за указанных действий ответчика истцу были причинены убытки в виде ________________________ в размере _________ (_______________) рублей, что подтверждается _________________________.

В силу п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 2 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, если иное не установлено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этих видах договоров.

В силу п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

    Требование (претензию) истца от "___"______________ ____ г. N _______ о

расторжении  договора  строительного  подряда и возмещении убытков ответчик

добровольно не удовлетворил, сославшись на ________________________________

                                                  (мотивы отказа)

(или: осталось без ответа), что подтверждается ____________________________

___________________________.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 15, п. 1 ст. 740, п. 2 ст. 702, п. 1 ст. 708, п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125 - 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

 

ПРОШУ:

 

1. Расторгнуть договор строительного подряда от "___"__________ ____ г. N _____.

2. Взыскать с ответчика в пользу истца убытки в размере ________ (____________) рублей.

3. Взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы, понесенные истцом по уплате государственной пошлины, в сумме ________ (____________) рублей.

 

 

Приложения:

1. Копия договора строительного подряда от "___"__________ ____ г. N ____.

2. Документ о просрочке начального срока выполнения работ по договору строительного подряда от "___"__________ ____ г. N ____.

3. Расчет суммы исковых требований.

4. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N _____.

5. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца.

6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

7. Копия определения арбитражного суда ___________________ об обеспечении имущественных интересов от "___"__________ ____ г. N _____ (если такое определение выносилось).

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

9. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

10. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "___"__________ ____ г. N _____.

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

 

    "___"__________ ____ г.

 

    Истец (представитель):

 

    _________________/________________________________/

        (подпись)                 (Ф.И.О.)